2018委托加工合同(4篇)

时间:2018-02-07 12:22:23来源:<推荐访问:加工合同

定作人:                           合同编号:

承揽方:                           签订地点:

一、产品名称、型号、数量、金额                  签订时间: 年月日

产品名称
 

规格型号
 

计量单位
 

数量
 

单价
 

总金额

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合计人民币金额(大写):

二、质量要求、技术标准定做方对质量负责的条件和期限:

                                                  

三、交(提)货时间、:

                                              

四、交(提)货地点、方式:

                                                   

五、运输方式及到达站港和费用负担:

                                              

六、合理损耗及计算方式:

                                                   

七、包装标准、包装物的供应与回收:

                                              

八、验收标准、方法及提出异议期限:

                                              

九、结算方式及期限:

                                                 

十、违约责任:

                                                

十一、解决合同纠纷的方式:

                                               

十二、其他约定事项:本合同盖章(签)通过传真方式签订即生效,高于任何的书面口头协议。

                                           

定作方

单位名称:

(章)

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电    话:

传    真:

开户银行:

帐    号:

邮政编码:
 

承揽方

单位名称:

(章)

单位地址:

委托代理人:

电    话:

传    真:

开 户 银行:

帐    号:

邮政  编码:

税    号:
 

鉴(公)证意见

经办人:

    

监(公)证机关(章)

    

 年  月  日

(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)

服装委托加工合同范文2018委托加工合同(2)

  合同编号:__________________

  定作方(甲方):_____________________

  承揽方(乙方):_____________________

  一、委托加工项目

  1.委托加工产品:_____________________

  2.数量:以甲方下单为准.

  3.单价:_______________

  4.交货期限:按乙方接单日起5-7天内交货。具体时间以订单为准。

  二、委托加工方式

  1.乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料,乙方应在_________年______月_____日将原材料样品交由甲方检验,甲方要求乙方使用的原材料为_________。

  2.甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。

  三、质量要求及技术标准

  1.乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,于_________年______月_____日制作出样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。

  2.技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行)。

  四、乙方对质量负责的范围及期限

  1.面料、辅料质量的确认;

  2.颜色、尺码规格的确认;

  3.绣制“炜城”标徽工艺的确认;

  4.缝纫手工艺的确认;

  5.其他质量问题的确认;

  6.乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;

  7.乙方在合同期内对质量责任需支付保证金

  8.甲方允许乙方制作误差率为千分之二。

  五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

  1.甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;

  2.乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;

  3.未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

  六、验收标准、方法和期限

  甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准),并派业务员跟单,其食宿由乙方负责。

  七、包装要求及交货地点、运输方式

  1.乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;

  2.于甲方指定的地点_________交货。

  3.运输方式为_________;运费由_________负担。

  八、交付金额及销售期限

  1.第一次交货根据质量标准,经仓库及跟单员验收确认后,交付总货款的_________%;

  2.在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;

  3.销售期限:_______________________。

  九、结算方式

  1.在乙方交货后,由乙方开具增值税专用发票交由甲方。

  2.甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为:

  银行户名:_______________________

  开户银行:_______________________

  银行账号:_______________________

  十、违约责任

  1.乙方必须严格按照双方规定的时间交货,如逾期交货,乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金;

  2.乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时,甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。

  3.乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币_________万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;

  4.乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;

  6.乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;

  7.乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;

  8.每件产品必须加贴防伪标识,每少贴一件赔偿甲方_________元;

  9.乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系,乙方若有此行为,甲方有权终止加工合同,若由此造成甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。

  十一、解决合同纠纷的方式

  本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

  十二、其它事项

  企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  授权代表(签):______授权代表(签):________

  ________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_____________

委托加工合同范本精选2018委托加工合同(3)

委托加工合同

委托方(甲方):__________________________________

受托方(乙方):__________________________________

甲方因生产经营需要,委托乙方生产加工零部件,现经双方协商签订如下合同以资共同信守:

一、委托加工物品 零部件名称

规格型号

单位

数量

交货日期

二、甲方提供主要材料耗用定额 零部件名称

规格型号

加工材料名称

单位

材料耗用定额

三、加工费结算定额 零部件名称

规格型号

单位

加工费定额(含税)

四、加工费结算期限

在双方确认挂帐结算后的________月内,甲方付清加工费。

五、生产计划下达、加工拨料核销及财务结算操作规定

1、单批次委托加工的,本合同即为加工计划;多批次委托加工的业务,由甲方另行下达委托加工生产计划书,明确规定加工期限,乙方必须保证在规定期限内交货。

2、根据甲方下达的加工计划,甲乙双方办理委托加工拨料手续,由交接双方经办人在《委托加工拨料单》上签证确认。

3、产品加工完毕后,甲乙双方办理完工产品交接手续,由交接双方经办人在《加工产品入库单》上签确认。

4、每月结算期,根据当月加工产品数量,甲乙双方办理加工费挂帐结算确认手续,并在本合同规定的付款前,乙方凭增值税专用发票向甲方收取加工费。

六、质量要求

双方另行签订质量技术协议予以明确规定 。

七、延期交货的处罚规定

乙方延期交货的,按每延迟一天处以2%的经济罚款。

八、未尽事宜双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有相同的法律效率。 

九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):

乙方(公章):

签订日期:年月日

沈阳市百特电力电子有限公司以与被告沈阳市姚千建筑材料厂委托加工合同纠纷案2018委托加工合同(4)

  原告沈阳市百特电力电子有限公司(以下简称百特公司)与被告沈阳市姚千建筑材料厂(以下简称为建材厂)委托加工合同纠纷一案,本院于XX年4月14日受理后,依法组成由陈林担任审判长并主审,田丽、周蒙参加评议的合议庭,公开开庭进行了审理,原告及被告委托代理人均到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。

  原告诉称:XX年12月1日原告与被告签订了标的额为1040万元的水泥杆委托加工合同。合同生效后原告按约定分别于XX年12月17日,XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款。预付款给付后被告却没有约定履行合同,之后原告多次催要货物,但时至今日被告也未给付原告一根水泥杆。既然被告无货可供,原告便要求被告返回预付款,但几年来原告一直向被告催要欠款未果。XX年10月原告请求沈阳苏家屯区公安分局经侦支队,帮助追要欠款,经侦支队帮助催要多次并调查取证和查阅了相关材料。到目前为止原告一直没有停止催要此款。由于被告的违约行为,致使原告的供货方电力公司的施工受到严重影响,延误了工期。为此使原告蒙受了极大的经济损失。综上,请求法院判令建材厂返还345万元水泥杆预付款及利息8.302万元,并承担本案诉讼费用。

  被告建材厂辩称:对与原告订立合同及收取345万元预付款(其中含30万元运费)的事实无异议,但我方已生产水泥杆17099根,价值4445,740元,上述水泥杆已由原告委托的沈阳农电水泥杆厂提走。且我方多次催促原告提货,原告迟迟不提货,给我方造成严重的经济损失。

  经审理查明:原告百特公司作为甲方于XX年12月1日同作为乙方的建材厂签订一份水泥杆收购合同,合同约定:由甲方委托乙方生产电杆40000棵,每棵杆单价260元,要求乙方从XX年12月1日至XX年6月末完成,要求质量符合gb4623-94《环型预应力混凝土电杆》国家标准。提货方式为如汽车运输经甲乙双方验收合格后,甲方派车,乙方负责装车,货物以出厂数量为准。结算方式为甲乙双方签定合同后,付当月运出水泥杆数量的50%金额,每月应付提货的45%,扣5%的质量保证金,经核实没有任何问题待下月初付清。同时,合同还约定了其他条款等。合同签订后,原告按合同约定分别于XX年12月17日,XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款,其中含运费30万元,被告建材厂未按合同约定向原告供应水泥杆。

  上述事实,有委托加工合同,收款收据,庭审笔录等凭据,在卷佐证,并经庭审质证,本院予以确认。

  本院认为:原、被告双方签订的水泥杆委托加工合同意思表示真实,内容不违反法律、法规的规定,应认定有效,双方均应恪守。被告未依约履行交付水泥杆的义务,已构成违约,应承担逾期供货的违约责任。且其违约行为致双方订立合同的目的无法实现,已构成根本违约,原告百特公司因而享有合同解除权,现其要求返还预付款项及占用该款期间的利息请求有理,应予支持。关于被告建材厂主张原告已委托他人提走水泥杆一节,因被告建材厂未能举出充分证据证明其与原告百特公司之间存有委托关系的事实,故被告建材厂的该项抗辩理由不能成立,不予支持,至于被告建材厂所提其已按约履行,违约原因系原告迟延提货所致的主张,对其主张的事实因其亦未能举证加以证明,故该主张亦不能成立。综上,依照《中华人民共和国合同法》第六十条一款之规定,判决如下:

  一、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司预付款及运费345万元。

  二、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司占用上述款项的利息(从占用该款项之日起至本判决确定的给付之日止,按中国人民银行规定的同期金融机构计算逾期贷款利息标准计付)。

  上列款项如逾期给付,则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定执行。

  本案案件受理费27,302元,由被告沈阳市姚千建筑材料厂承担,并与上述款项一并给付原告。